-فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح
الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل
حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة
متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الابعد
موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى
تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات
المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا
لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل
مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر
المنصوص عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة
فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه
فى السنة
2-تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا
لمنح تراخيص النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية
المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم
تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد
موافقة اللجنة المذكورة”.
3-تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافذة
لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب
عرض الامر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا
البناء عند تنفيذ الأ عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى
صدرت بها موافقة اللجنة مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة
التكاليف.واذا دعت أثناءالتنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز
التكاليف الأ كثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل
المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها ويجب على
اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يومآ من تاريخ تقديمه بالقبول أو
الرفض مع بيان أسباب قرارها أن كان بالرفض” .
4-( فقرة أولى ) لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها
أو تعليتها أو تعديلها تد عيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد
الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم
وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز الترخيص بالمبانى أو الأ عمال
المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون
ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية
التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع
اللازم توافرهافيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصآ
وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذوفى
حالة التوقف عنه. كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات
المحلية فى وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة
بالواجهات الخارجية” .
5-( فقرتان أولى وثانية) :” يقدم طلب على الترخيص من المالك
أو من يملثه قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقأ به
المستندات والاقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون
الرسومات أو أى تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا
للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون المهندس المصمم مسئولا
مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه الا لتزام فى اعداد
الرسومات وتعديلاتها بالأ صول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول
بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأ عمال
الانشائية ,أ عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة
التنفيذية لهذا القانون” .
6-تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب
الترخيص ومرفقاته فيه خلال مدة لايزيد على ثلاثين يومآ من تاريخ تقديم
الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها
مطابقة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ويحدد فى
الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه
وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأى بيانات يتطلبها
أى قانون آخر. أما اذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات أو
المستندات أو دخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون
ولائحتة التنفيذية أعلنت المالك أو من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من
تاريخ تقديم الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز أربعة أسابيع
من تاريخ استيفاء البياناتأو المستندات المطلوب أو تقديم الرسومات
المعدلة.ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة
قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طلب الترخيص
على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص وعن
تجديده بما لايجاوز أربعمائة جنيه ويؤدى طالب الترخيص رسمآ مقداره 1% من
قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح الأ عمال المخالفة
وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه
وفى جميع الأ حوال لايجوز فرض أى مبالغ على اصدار الترخيص تحت أى مسمى
عداما ورد بالفقرتين السابقتين”.
7-يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة
المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون
التنظيم برفضه أو ادخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام
المالك أو من يمثله قانونا باعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء
فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص
عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا
على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية
المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساسائة تسمح بأجمال الأ
عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى
انشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع
الترخيص الأول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة
على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو
المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة
المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية
أو تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا
تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها
وذلك بحد أقصى أربع سنوات”.
8-( الفقرتان الأولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29
سنة 1992 لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للآعمال التى تبلغ
قيمتها مائة وخمسين الف جنيه فأكثر أو التعليات أياكانت قيمتها الا بعد أن
يقدم طالب الترخيص وثيقة تأميب ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى
لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد
وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على
طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته
تسمح بأحمال الأ عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا الشأن
بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد
الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين
والمقاولين عن ألأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت
من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين
أثناء فترة التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة
الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . ودون الأخلال أو
التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة
التنفيذ عن طريق أجهزته أومن يعهد اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا
لأحكام هذا القانون وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير
الاقتصاد”. ويكون الحد الأقصى لما يدفعه الؤمن بالنسبة للأضرار المادية
والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على ألا
تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة الف
جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد
المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها
للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار كما يتضمن القرار قسط التأمين
الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ألا يجاوز القسط 5,% ( نصف فى المائة )
من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك
بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان
بالاتفاق مع وزير الاقصاد”.
9-اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو
من يمثله فى تنفيذ الأ عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون
التجديد لمدة سنة واحدة تبدأمن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب
التحديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللآئحة التنفيذية”.
10-يكون طالب الترخيص مسئولآ عما يقدمه من بيانات متعلقة
بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص. وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح
الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .
11-يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية
وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, وأن
تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز
ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على
ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أما التعديلات
البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها باثبات الجهة المذكورة
لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للأحكام والاجراءات
التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات
المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها”.
11مكررا-: فى حالة امتناع المالك أو من يمثلة قانون أو تراخيه
عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو
عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامهفى غير هذا
الغرض المرخص به أو متناعة أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات
تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر
باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك أو من يمثله قانونا
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى
فيه -حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر. فاذا انقضت المدة دون
تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار آ بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك أو تراخى فيه
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة
الى 10% مصروفات ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ
مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع
الأحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باأ عمال السابقة والتى امتنع أو تراخى
المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصمآ من مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك
متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فى غير ما
أنشى من أجلة”.
12-:” يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة
الادارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ
الأ عمال المرخص بها.ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك
بأن يعهد الى مهندس نقابى معمارى أو معدتى بالا شراف على تنفيذ الأ عمال
المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويكون المندس مسئولآ
مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الأ عمال وتحدد اللائحة التنفيذية
الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات
المختلفة تبعا لنوعية الأ عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف
على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونآ والجهة
الادارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف بأسبوعين على الأقل
ويوضح فى الاخطار أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى
منهدس نقابى آخر فى ذات التخصص بألاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية
بذلك. وفى حالة انقضاء الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن
يعهد المالك بالاشراف الى مهندس آخر توقف الأ عمال ولا تستأنف الا بتعيين
المهندس المشرف”. وعلى المندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الادارية
المختصة كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيآ كان مرتكبها مالم يتم
تصحيحها”. وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء
غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبأية
أعمال مخالفة فور وقوعها أياكان مرتكبها”.
12مكررا-يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال
أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص
وتاريخ صدره. – نوع المبنى ومستوى البناء. – عدد الأدوار المرخص باقامتها. –
عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. –
اسم المالك وعنوانه. – اسم المهندس المشرف على التنفيذ. – اسم المقاول
القائم بالتنفيذ وعنوانه. – اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين
وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص
بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة وعن
بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند
الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات
التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى
التى يجرى انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون
ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول
باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل
بالقرار المشار اليه”.
12مكررا-( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :” يجب أن تحرر
عقود بيع أو ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن
كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة
الصادر منها وعدد الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة
بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة
التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات”.
13-:” يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد
مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة
1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور
القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى
الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما
أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر
قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء
التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان
المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا”. ولايجوز زيادة
الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس
مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية
أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى
للارتفاع”.
13مكررا-( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :” ينشأ جهاز
يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش
والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص
بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء
أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص
العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من
رئيس الجمهورية”.
14-( فقرتان أولى وثانية ) :” يكون للمهندسين القائمين بأعمال
التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية,
ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون
ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية.
وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص
اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ عمال من اخلال لشروط
الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأ عمال
طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ
الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ
القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس
الوحدة المحلية المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات
التى تبينها اللائحة التنفيذية”.
15-: ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):” توقف الأ عمال
المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة
بشئون التنظيم يتضمن بيانآ بهذه الأ عمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق
الادارى فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار
بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار
ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة
الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع
بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ
على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار
بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة
بخلاف ذلك وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان
ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأ عمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من
اجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها
واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها”.
16-:” يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار آمسببآ بازلة أو
تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ
اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال
بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات
التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران
وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية”.
16مكررا-:” تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود
الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر
بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء
السيارات وكذلك التعديات على الأرضى التى أعبيرت أثرية طبقا لقانون حماية
الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص
دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا
القانون”.
17-:”على ذوى الشأن يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة
أو تصحيح الأ عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة
الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب موصى عليه.
فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية
المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف
جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ
الازالة أن تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى
أية اجراءات قضائية. واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل أو
بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم وتعتبر العين
خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل
قيمة الأجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء
أعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة
امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى كتابة فى انهاء عقد الايجار”.
17مكررا-( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):” لايجوز للجهات
القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها
بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون
التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام
هذاالقانون ولائحته التنفيذية”.
17مكررا-(1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):” يقع
باطلا كل تصرف يكون محله يأتى: 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت
بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- أى مكان مرخص به كمأوى
للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانآ
مطلقآ أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف.
18-:” تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى
الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واشكالات
التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل
فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى أول جلسة
ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك”.
21-مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقرها قانون العقوبات أو أى
قانون آخر يعاقب يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى
والفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف
الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها يحسب الأحوال ويعاقب المقاول ان وجد
بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الأحوال –
فضلاعن الغرامة – الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة”.
22-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أى
قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى
هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية
وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومع عدم
الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف
أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه
المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين
المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى أو الأعمال قد أأقيمت دون
ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من اعلانه بقرار
وقف الأعمال على حسب الأحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا
تجاوز الف جنيه فى الحالات الآتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال
التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع
أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى
المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من
المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة
المهندسين أو اتجاد المقاولين – حسب الأحوال- بالأحكام التى تصدر المهندسين
أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون”.
22مكررا-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة
لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين
العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى
تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو
عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على
أساسها, أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة
للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته
آيلآ للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد
عن قيمة الأعمال المخالفة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال اذا نشأعن الفعل وفاة شخص أو كثر أو
اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته
تزويرا أو ستعمل فى ذلك محررا مزورآ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس
المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو
سجلات اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى
حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى
جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم
فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته
اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى
ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة”.
22مكررا-(1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن
العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أ, استكمال الأعمال
المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ
المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها
الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة
ولايجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة
هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص
للصرف منها فى أغراضه”.
22مكررا-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال
باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن
اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا
المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من
أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع
أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة
طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذآ
لأحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى
وشاغليه ضد أخطار الحريق.
23-:” تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة
للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك
بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى”.
24-يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات
عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة
المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها
الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو
القرار. واذا اقتضت أعمال التصحيح أو استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل أو
بعض شاغليه حرر محضر اذارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون
التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها
فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع
الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها
الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم
يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار
الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو
استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة
امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار
النهائى من ازالة أو تصحيح أو استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من
تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال
الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقرار
الايقاف. ولايسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها
الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون”.
24مكررا-لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون”.
25-يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا
عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولأئحتة
والقرارات المنفذةله ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما
يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على
ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه”.
26-تضاعف العقوبات المقرار فى قانون العقوبات وفى هذا القانون
وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال الجسيم بعدم
مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الاشراف على التنفيذ ويحكم
فضلا عن ذلك بشطب اسم المنهدس المصمم أو المشرفعلى التنفيذ بحسب الأحوال من
سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك
للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفى حالة
العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة”.
27-على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة
أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية
المخصة بشئون التنظيم. فاذا امتنعواعن التنفيذ أو انقضت المدة دون كان لجهة
المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل
المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز
الادارى. وتسرى فى شأن اخلاء المبنى شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الازالة أو
التصحيح وفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين فى العودة الى العين فور تصحيحها
الأحكام المقررة فى المادة17 .
28-مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى
أحكام الباب من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله
على المبانى المرخص فى اقامتها قبل العمل به وذلك فيمالا يتعارض مع شروط
الترخيص”.
29-تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنابالتطبيق لقانون الحكم المحلى”.
34 يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا
القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يسمر
العمل باللوائح والقرارات الحالية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا
القانون:
35-:” يلغى القانو رقم 45 لسنة 1952 فى شأن تنظيم المبانى
والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء , كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون”.
36-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها”.
الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام يخطر فى أى جهة من الجمهورية داخل
حدود المدن والقرى أو خارجها اقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمة
متى كانت قيمة الأعمال المطلوب اجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه الابعد
موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها واجراءاتها والبيانات التى
تقدم اليها قرار من وزير الاسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات
المخصصة للنباء فى القطاع الخاص وتصدر اللجنة المشار اليها قرارتها وفقا
لمواصفات ومعايير ومستويات الاسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل
مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار وزير الاسكان والتعمير. ويسرى الحظر
المنصوص عليه فى المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المتعددة
فى المبنى الواحد متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة آلاف جنيه
فى السنة
2-تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا
لمنح تراخيص النباء طبقآ لأحكام هذا القانون. ولايجوز للجهة الادارية
المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم
تزيد قيمتها الكلية على خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة الابعد
موافقة اللجنة المذكورة”.
3-تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى نافذة
لمدة سنة من تاريخ صدورها فاذا انقضت هذه المدة دون الشروع فى التنفيذ وجب
عرض الامر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة. ويلتزم طالبوا
البناء عند تنفيذ الأ عمال بالتكاليف الاجمالية والمستويات والمواصفات التى
صدرت بها موافقة اللجنة مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المائة من هذة
التكاليف.واذا دعت أثناءالتنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز
التكاليف الأ كثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل
المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها ويجب على
اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال ستين يومآ من تاريخ تقديمه بالقبول أو
الرفض مع بيان أسباب قرارها أن كان بالرفض” .
4-( فقرة أولى ) لايجوز انشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسيعها
أو تعليتها أو تعديلها تد عيمها أو اجراء أى تشطيبات خارجية الا بعد
الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم
وفقالماتبينه اللائحة التنفيذية ولايجوز الترخيص بالمبانى أو الأ عمال
المشار اليها بالفقرة الأولى الا اذا كانت مطابقة لاحكام هذا القانون
ومتفقة مع الاصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الامن والقواعد الصحية
التى تحددها اللائحه التنفيذية .وتبيناللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع
اللازم توافرهافيما يقام من الأبنية على جانب الطريق عاما كان أو خاصآ
وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ العمل وأثناء التنفيذوفى
حالة التوقف عنه. كما تحدداللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة للسلطات
المحلية فى وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة
بالواجهات الخارجية” .
5-( فقرتان أولى وثانية) :” يقدم طلب على الترخيص من المالك
أو من يملثه قانونا الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم مرفقأ به
المستندات والاقرارات والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون
الرسومات أو أى تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس نقابى متخصص وفقا
للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ويكون المهندس المصمم مسئولا
مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق [ا عمال التصميم وعليه الا لتزام فى اعداد
الرسومات وتعديلاتها بالأ صول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول
بها وقت الاعداد والقرارات الصادرة فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأ عمال
الانشائية ,أ عمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص فى اللائحة
التنفيذية لهذا القانون” .
6-تتولى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب
الترخيص ومرفقاته فيه خلال مدة لايزيد على ثلاثين يومآ من تاريخ تقديم
الطلب واذا ثبت للجهة المذكورة أن العمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها
مطابقة لأحكام القانون ولئحته التنفيذية قامت باصدار الترخيص ويحدد فى
الترخيص خط التنظيم وحد الطريق وخط البناء الذى يجب على المرخص له اتباعه
وعرض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجهات البناء وأى بيانات يتطلبها
أى قانون آخر. أما اذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعص البيانات أو
المستندات أو دخال تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات طبقا لما يحدده القانون
ولائحتة التنفيذية أعلنت المالك أو من يملثة قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من
تاريخ تقديم الطلب. ويتم البت فى طلب الترخيص فى مدة لايجاوز أربعة أسابيع
من تاريخ استيفاء البياناتأو المستندات المطلوب أو تقديم الرسومات
المعدلة.ويصدر المحافظ المختص بناء على موافقة الوحدة المحلية للمحافظة
قرارا يحدد فيه المسحقة عن فحص الرسومات والبيانات المقدمة من طلب الترخيص
على ألا تجاوز مائة جنيه كما يحدد الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص وعن
تجديده بما لايجاوز أربعمائة جنيه ويؤدى طالب الترخيص رسمآ مقداره 1% من
قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الازالة وتصحيح الأ عمال المخالفة
وغيرذلك من النفقات والمتطلبات وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الصرف منه
وفى جميع الأ حوال لايجوز فرض أى مبالغ على اصدار الترخيص تحت أى مسمى
عداما ورد بالفقرتين السابقتين”.
7-يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص , انقضاء المدة
المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون
التنظيم برفضه أو ادخال تعديلات أو تصحيحات على الرسومات وذلك بعد قيام
المالك أو من يمثله قانونا باعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه البدء
فى التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص
عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا
على طلبات الترخيص فى التعلية ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية
المطلوبة الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساسائة تسمح بأجمال الأ
عمال المطلوب الترخيص بها على النحو الذى يؤيده تقرير فنى من مهندس استشارى
انشائى مع الالتزام فى هذا الشأن بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع
الترخيص الأول ويجوز للجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم عدم الموافقة
على طلبات الترخيص اذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو
المناطق أو الشوارع التى يصدر قرار مسبب من وزير الاسكان ووزير الادارة
المحلية بوقف الترخيص فيها لاعتبارات تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو بيئية
أو تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو اعادة التخطيط على ألا
تجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. ولمجلس
الوزراء بناء على اقتراح الوزيرين مد الوقف لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها
وذلك بحد أقصى أربع سنوات”.
8-( الفقرتان الأولى والثانية ) مستبدلتان بالقانون رقم 29
سنة 1992 لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للآعمال التى تبلغ
قيمتها مائة وخمسين الف جنيه فأكثر أو التعليات أياكانت قيمتها الا بعد أن
يقدم طالب الترخيص وثيقة تأميب ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى
لاتجاوز قيمتها خمسة وسبعين الفا من الجنيهات لمرة واحدة واحدة ولطابق واحد
وفى حدود الاريفاع المقرار قانونا. ولايجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على
طلبات الترخيص فى التعلية الا اذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته
تسمح بأحمال الأ عمال المطلوب الترخيص فيها ويجب الالتزام فى هذا الشأن
بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد
الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة. وتغطى وثيقة المسئولية المدنية للمهندسين
والمقاولين عن ألأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت
من تهدم كلى أو جزئى وذلك بالنسبة لما يلى: 1- مسئولية المهندس والمقاولين
أثناء فترة التنفيذ, با ستثناء عمالهم. 2- مسئولية المالك أثناء فترة
الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى . ودون الأخلال أو
التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة
التنفيذ عن طريق أجهزته أومن يعهد اليه يذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقا
لأحكام هذا القانون وتكون وثيقة التأمين طبقا للنموذج الذى يعتمده وزير
الاقتصاد”. ويكون الحد الأقصى لما يدفعه الؤمن بالنسبة للأضرار المادية
والجسمانية التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد على ألا
تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة الف
جنيه ويصدر قرار من وزير الاقصاد بالاتفاق مع وزير الاسكان بالقواعد
المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها
للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار كما يتضمن القرار قسط التأمين
الواجب أداؤه والشخص الملزم به على ألا يجاوز القسط 5,% ( نصف فى المائة )
من قيمة الأعمال المرخص بها ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك
بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان
بالاتفاق مع وزير الاقصاد”.
9-اذا مضت ثلاث سنوات على منح الترخيص دون أن يشرع المالك أو
من يمثله فى تنفيذ الأ عمال المرخص يها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون
التجديد لمدة سنة واحدة تبدأمن انقضاء الثلاث سنواتزويتبع فى تقديم طلب
التحديد وفحصه والبت فيه الأحكام التى تبينها اللآئحة التنفيذية”.
10-يكون طالب الترخيص مسئولآ عما يقدمه من بيانات متعلقة
بملكية الأرض المبينة فى طلب الترخيص. وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح
الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض .
11-يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية
وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها, وأن
تكون مواد البناء المستخدمة مطابقة للمواصفات المصرية المقررة. ولايجوز
ادخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الابعد الحصول على
ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أما التعديلات
البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفيذ فيكفى فى شأنها باثبات الجهة المذكورة
لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها وذلك كله وفقا للأحكام والاجراءات
التى تبينها اللائحة التنفيذية. ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات
المعتمدة فى موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التى يجرى تنفيذها عليها”.
11مكررا-: فى حالة امتناع المالك أو من يمثلة قانون أو تراخيه
عن انشاء أو اعداد أو تجهيز أو ادارة المكان المخصص لايواء السيارات أو
عدم استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدامهفى غير هذا
الغرض المرخص به أو متناعة أو تراخيه عن تركيب المصعد أو توفير اشتراطات
تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق وذلك بالمخالفة للترخيص الصادر
باقامة البناء تتولى الجهة الادارية توجيه انذار للمالك أو من يمثله قانونا
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى
فيه -حسب الأحوال – خلال مدة لا تجاوز ثلاثه أشهر. فاذا انقضت المدة دون
تنفيذ يصدر المحافظ المختص قرار آ بتنفيذ ما امتنع عنه المالك أو تراخى فيه
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من اجراءات ويتحمل المالك أو تراخى فيه
وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذ من اجراءات ويتحمل المالك النفقات بالاضافة
الى 10% مصروفات ادارية تحصل بطريق الحجز الادارى وتكون قرارات المحافظ
مسببة ولذوى الشأن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الادارى. وفى جميع
الأحوال يخحق لشلغلى المبنى القيام باأ عمال السابقة والتى امتنع أو تراخى
المالك عن تنفيذها وذلك على نفقتة خصمآ من مستحقاته لديهم . ويعتبر المالك
متراخيا فى حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فى غير ما
أنشى من أجلة”.
12-:” يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة
الادارية المختصة بالتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بغرمه على تنفيذ
الأ عمال المرخص بها.ومع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين يلتزم المالك
بأن يعهد الى مهندس نقابى معمارى أو معدتى بالا شراف على تنفيذ الأ عمال
المرخص بها اذا زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه ويكون المندس مسئولآ
مسئولية كاملة عن الاشراف على تنفيذ هذه الأ عمال وتحدد اللائحة التنفيذية
الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى من ذوى التخصصات
المختلفة تبعا لنوعية الأ عمال المرخص بها. وفى حالة تخلى المندس المشرف
على التنفيذ عن التزامه فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونآ والجهة
الادارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الاشراف بأسبوعين على الأقل
ويوضح فى الاخطار أسباب التخلى وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد الى
منهدس نقابى آخر فى ذات التخصص بألاشراف على التنفيذواخطار الجهة الادارية
بذلك. وفى حالة انقضاء الاسبوعين المشار اليها فى الفقرة السابقة دون أن
يعهد المالك بالاشراف الى مهندس آخر توقف الأ عمال ولا تستأنف الا بتعيين
المهندس المشرف”. وعلى المندس المشرف على التنفيذ أن يخطر الجهة الادارية
المختصة كتابة بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيآ كان مرتكبها مالم يتم
تصحيحها”. وعلى المنهدس المشرف على التنفيذ أن يرفض استخدام مواد البناء
غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجهة المذكورة كتابة بذلك وبأية
أعمال مخالفة فور وقوعها أياكان مرتكبها”.
12مكررا-يتعين عند الشروع فى البناء أو التعلية أو الاستكمال
أن توضع فى مكان ظاهر من موقع البناء لافتة يبين فيها مايلى :- رقم الترخص
وتاريخ صدره. – نوع المبنى ومستوى البناء. – عدد الأدوار المرخص باقامتها. –
عدد الوحدات المزمع اقامتها وعدد المخصص منها للتأجير والمخصص للتمليك. –
اسم المالك وعنوانه. – اسم المهندس المشرف على التنفيذ. – اسم المقاول
القائم بالتنفيذ وعنوانه. – اسم شركة التأمين التى أبرمت وثيقة التأمين
وعنوانها. ويصدر بنموذج هذه اللافتة ومواصفاتها قرار من الوزير المختص
بالاسكان ويكون كل من المالك والمقاول مسئولآ عن اقامة هذه اللافتة وعن
بقائها فى ندمكانها واضحة البيانات طوال مدة التنفيذ. ويجب على المالك عند
الاعلان عن بيع أو تأجيرالمبنى كله أن بعضه أن يضمن هذا الاعلان البيانات
التى يجب ادرجها باللافتة المشار اليها. وتسرى الأحكام السابقة على المبانى
التى يجرى انشاؤها أ, تعليتها أو استكمالها فى تاريخ العمل بهذا القانون
ولو كان قد صدر الترخيص بها قبل العمل بأحكامه . ويلتزم المالك والمقاول
باقامة اللافتة المبينة فى الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل
بالقرار المشار اليه”.
12مكررا-( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :” يجب أن تحرر
عقود بيع أو ايجارات الواحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن
كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو لتعلية شاملة رقم الترخيص والجهة
الصادر منها وعدد الواحدات والأدوار المرخص بها, وكذا البيانلت الخاصة
بأماكن ايواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة
التنفيذية , ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات”.
13-:” يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشواع قرار من المحافظ بعد
مزافقة المجلس المحلى المختص. ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة
1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة أو التحسين, يحظر من وقت صدور
القرار المشار اليه فى الفقرة السابقة اجراء أعمال البناء أو التعلية فى
الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضآ عادلا أما
أعمال التدعيم لازالة الخلل وكذا أعمال البياض فيجوز القيام بها. واذا صدر
قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب الغاء
التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد سواء كان
المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضا عادلا”. ولايجوز زيادة
الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف عرض الشسارع بحد أقصى 36 مترا ولرئيس
مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية
أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو اعفاء مدينة أو منطقة من الحد الأقصى
للارتفاع”.
13مكررا-( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ) :” ينشأ جهاز
يسمى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يختص بأداء مهام التفتيش
والرقابة والمتابعة على أعمال الجهات المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
بالوحدات المحلية فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فيما يتعلق باصدار الترخيص
بانشاء المبانى أو اقامة الأعمال أو توسعتها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء
أية تشطيبات خارجية. ويصدر بتنظيم العمل بهذا الجهاز وتبعيته وتحديد اختصاص
العاملين فيه وسلطاتهم فى ضبط المخالفات وتحديد المسئولين عنها قرار من
رئيس الجمهورية”.
14-( فقرتان أولى وثانية ) :” يكون للمهندسين القائمين بأعمال
التنظيم بوحدات الادارة المحلية وغيرهم من المهندسين ممن يصدر بتحديدهم
قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية,
ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون
ولو لم يكن مرخصآ بها واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه ولائحته التنفيذية.
وعلى الأ شخاص المشار اليهم فى الفقرة السابقة التنبيه كتابة على المرخص
اليهم والمشرفين على التنفيذ الى ما يحدث فى هذه الأ عمال من اخلال لشروط
الترخيص. كما يكون عليهم متابعة تنفيذ شروط ترخيص البناء وتنفيذ الأ عمال
طبقا للرسومات والمواصفات الفنية وقواعد الوقاية من الحريق واتخاذ
الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ومتابعة تنفيذ
القرارات والأحكام النهائية الصادرة فى شأن الأ عمال المخالفة وابلاغ رئيس
الوحدة المحلية المختصة بأية فى سبيل تنفيذها وذلك طبقا للقواعد والاجراءات
التى تبينها اللائحة التنفيذية”.
15-: ( مستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):” توقف الأ عمال
المخالفة باطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة
بشئون التنظيم يتضمن بيانآ بهذه الأ عمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق
الادارى فاذا تعذر اعلان أيهم لشخصه يتم الاعلان بايداع نسخة من القرار
بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار
ويخطر بذلك الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون للجهة
الادارية المختصة بشئون التنظيم اتخاذ ما تراه من اجراءات تكفل الانتفاع
بالأجزاء المخالفة أو اقامة أى أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ
على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة بشرطط عدم الاضرار
بحقوق الغير حسن النية ولمدة لا تزيد على أسبوعين مالم تأمر النيابة العامة
بخلاف ذلك وفى جميع الأحوال تضع الجهة الادارية المخختصة لافتة فى مكان
ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأ عمال المخالفة وما اتخذ فى شأنها من
اجراءات أو قرارات. ويكون المالك مسئولا عن ابقاء هذه اللافتة فى مكانها
واضحة البيانات الى أن يتم تصحيح المخالفة أو ازالتها”.
16-:” يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار آمسببآ بازلة أو
تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ
اعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الاخلال
بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الازالة فى بعض المخالفات
التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران
وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية”.
16مكررا-:” تزال بالطريق الادارى الأعمال المخالفة لقيود
الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر
بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لايواء
السيارات وكذلك التعديات على الأرضى التى أعبيرت أثرية طبقا لقانون حماية
الآثار الصادر بالقانون رقم لسنة 1983 يصدر بذلك قرارمسبب من المحافظ لمختص
دون التقيد بالأحكام والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 15,16 من هذا
القانون”.
17-:”على ذوى الشأن يبادروا الى تنفيذ القرار الصادر بازالة
أو تصحيح الأ عمال المخالفة وذلك خلال المدة المناسبة التى تحددها الجهة
الادارية المختصة بشئون التنظيم ويخطر بذلك ذوى الشأن بكتاب موصى عليه.
فاذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون اتمامه , قامة الجهة الادارية
المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل المخالف
جميع النفقات وتحصل بطريق الحجز الادارى. وللجهة المذكورة فى سبيل تنفيذ
الازالة أن تخلى بالطريق الادارى المبنى من شاغليه ان وجدوا دون حاجة الى
أية اجراءات قضائية. واذا اقتضت أعمال التصحيح اخلال المبنى مؤقتا من كل أو
بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الادارى مع تحرير محضر بأسمائهم وتعتبر العين
خلال المدة التى يستغرقها التصحيح فى حيازة المستأجر قانونا دون أن يتحمل
قيمة الأجرة عن تلك المدة, ولشاغلى البناء الحق فى العودة اليه فور انتهاء
أعمال التصحيح دون حاجة الى موافقة المالك ويتم ذلك الادارى فى حالة
امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى كتابة فى انهاء عقد الايجار”.
17مكررا-( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):” لايجوز للجهات
القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها
بخدماتها الا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الادارية المختصة بشئون
التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمبانى المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام
هذاالقانون ولائحته التنفيذية”.
17مكررا-(1) : ( مضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 ):” يقع
باطلا كل تصرف يكون محله يأتى: 1- أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت
بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا. 2- أى مكان مرخص به كمأوى
للسيارات اذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. ويقع باطلانآ
مطلقآ أى تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ولايجوز شهر هذا التصرف
ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان الصرف.
18-:” تختص محكمة القضاء الادارى وحدها دون غيرها بالفصل فى
الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون واشكالات
التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل
فيها على وجه السرعة وتلتزم الجهة الادارية بتقديم المستندات فى أول جلسة
ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مالم تأمر المحكمة بذلك”.
21-مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقرها قانون العقوبات أو أى
قانون آخر يعاقب يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الأولى
والفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون بغرامة تعادل قيمة تكاليف
الأعمال أو مواد البناء المتعامل فيها يحسب الأحوال ويعاقب المقاول ان وجد
بغرامة تعادل نصف تكاليف الأعمال التى قام بها. ويجوز فى جميع الأحوال –
فضلاعن الغرامة – الحكم بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتزيد على سنة”.
22-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أى
قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى
هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ,8,7,5,4 , 11,10 فقرتان ثانية
وثالثة 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ومع عدم
الاخلال بحكم المادة (24) يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستأنف
أعمالا سبق وقفها بالطريق الادارى على الرغم من اعلانه بذلك على الوجه
المبين بالمادة(15). ويعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرتين السابقتين
المقاول الذى يقوم بالتنفيذ متى كانت المبانى أو الأعمال قد أأقيمت دون
ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من اعلانه بقرار
وقف الأعمال على حسب الأحوال. وتكون العقوبة التى لاتقل عن مائة جنيه ولا
تجاوز الف جنيه فى الحالات الآتية: 1- عدم الحصول على ترخيص للقيام بأعمال
التشطيبات الخارجية التى تحددها اللائحة التنفيذية. 2- عدم تضمين عقودبيع
أو ايجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون البيانات المنصوص عليها فى
المادة 12 مكررا(1) 3- عدم وضع أو بقاء اللافتة المنصوص عليها فى كل من
المادتين 12 مكررا , 15 فى مكانها واضحة. وفى جميع الأحوال تخطر نقابة
المهندسين أو اتجاد المقاولين – حسب الأحوال- بالأحكام التى تصدر المهندسين
أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون”.
22مكررا-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة
لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو باحدى هاتين
العقوبتين كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى
تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الاشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو
عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على
أساسها, أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة
للمواصفات المقرارة فاذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صيرورته
آيلآ للسقوط كانت العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد
عن قيمة الأعمال المخالفة. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة وبغرامة لاتجاوز قيمة الأعمال اذا نشأعن الفعل وفاة شخص أو كثر أو
اصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو اذا ارتكب الجانى فى سبيل اتمام جريمته
تزويرا أو ستعمل فى ذلك محررا مزورآ. ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس
المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو
سجلات اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – وذلك لمدة لا تزيد على تنتين, وفى
حالة العود يكون الشطب بصفة دائمة . وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى
جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه. ويعاقب بالعقوبات
المنصوص عليها فى الفقرات السابقة عدا النشر كل من العاملين المشار اليهم
فى المادتين 13 مكررا 14 من هذا القانون اذا أخل أى منهم بواجبات وظيفته
اخلالا جسيما متى ترتب على ذلك وقوع جريمة مما نص عليه فى الفقرة الأولى
ويحكم فضلاعن ذلك بالغرل من الوظيفة”.
22مكررا-(1): ( مستبدلة بالقانون رقم 25 1992 ) الحكم فضلا عن
العقوبات المقررة فى هذا القانون بازالة أو تصحيح أ, استكمال الأعمال
المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما لم يصدر فى شأنه قرار من المحافظ
المختص أو من ينيبه بالازالة أو التصحيح. وفى غير الحالات التى يتعين فيها
الحكم بالازالة يحكم بغرامة اضافية لاتقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة
ولايجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة
هذه الغرامة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة وتخصص
للصرف منها فى أغراضه”.
22مكررا-مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل مثل قيمة الأعمال
باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: 1- الامتناع عن
اقامة المكان المخصص لايواء السيارات أو التراخى فى ذلك أو عدم استخدام هذا
المكان فى الغرض المخصص من أجله أو استخدام هذا المكان فى الغرض المخصص من
أجله أو استخدامه فى غير هذا الغرض وذلك بالمخالفة للترخيص. 2- الامتناع
أو التراخى فى تركيب المصعد فى المبنى أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة
طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذآ
لأحكامه فى اجراء التركيب. 3- الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى
وشاغليه ضد أخطار الحريق.
23-:” تقضى المحكمة باخلاء المبنى من شاغليه وذلك بالنسبة
للأجزاء المقرر ازالتها فاذا لم يتم الاخلاء فى المدة التى تحدد لذلك
بالحكم جاز تنفيذه بالطريق الادارى”.
24-يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتجاوز عشرة جنيهات
عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجهة
المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها
الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو
القرار. واذا اقتضت أعمال التصحيح أو استكمال اخلاء المبنى مؤقتا من كل أو
بعض شاغليه حرر محضر اذارى بأسمائهم وتقوم الجهة الادارية المختصة بشئون
التنظيم بالمجلس المحلى المختص باخطار هم بالاخلاء فى المدة التى تحددها
فاذا لم يتم الاخلاء بعد انقضائها يصير تنفيذه بالطريق الادارى وفى جميع
الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال فى المدة التى تحددها
الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا مالم
يبد رغبته فى انهاء عقد الايجار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار
الاخلاء المؤقت والشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين فور تصحيحها أو
استكمالها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الادارى فى حالة
امتناعه. وتتعدد الغرامة بمخالفات ولايجوز الحكم بوقف تنفيذ هذه الغرامة
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ماقضى به الحكم أو القرار
النهائى من ازالة أو تصحيح أو استكمال وتبدا المدة المقررة للتنفيذ من
تاريخ انتقال الملكية اليه وتطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص
عليها فى هذه المادة. كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال
الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لاعلان ذوى الشأن بقرار
الايقاف. ولايسرى أحكام هذه المادة على المخالفات التى اتخذت فى شأنها
الاجراءات الجنائية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون”.
24مكررا-لايجوز الحكم بوقف العقوبة المالية المقضى بها طبقا لأحكام هذا القانون”.
25-يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود اليه بادارته مسئولا
عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون ولأئحتة
والقرارات المنفذةله ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذه المخالفة. كما
يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها على
ممثله أو المعهود اليه بادارته أو أحد العاملين فيه”.
26-تضاعف العقوبات المقرار فى قانون العقوبات وفى هذا القانون
وذلك بالنسبة للجرائم التى ترتكب بطريق العمد أو الاهمال الجسيم بعدم
مراعاة الأصول الفنية فى التصميم أو التنفيذ أو الاشراف على التنفيذ ويحكم
فضلا عن ذلك بشطب اسم المنهدس المصمم أو المشرفعلى التنفيذ بحسب الأحوال من
سجلات نقابة المهندسين وحظر التعامل مع المقاول المسند اليه التنفيذ وذلك
للمدة التى تعينها المحكمة بالحكم وفقا لظروف كل حالة على حدة وفى حالة
العود يكون الشطب أو حظر التعامل بصفة دائمة”.
27-على ذوى الشأن أن يبادروا الى تنفيذ الحكم الصادر بازالة
أو تصحيح الأعمال المخالفة وذلك خلال المدة التى تحددها الجهة الادارية
المخصة بشئون التنظيم. فاذا امتنعواعن التنفيذ أو انقضت المدة دون كان لجهة
المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد اليه ويتحمل
المخالف بالنفقات وجميع المصروفات وتحصل منه التكاليف بطريق الحجز
الادارى. وتسرى فى شأن اخلاء المبنى شاغليه ان وجدوا لتنفيذ الازالة أو
التصحيح وفى شأن أحقية هؤلاء الشاغلين فى العودة الى العين فور تصحيحها
الأحكام المقررة فى المادة17 .
28-مع عدم الاخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسرى
أحكام الباب من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاله
على المبانى المرخص فى اقامتها قبل العمل به وذلك فيمالا يتعارض مع شروط
الترخيص”.
29-تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنابالتطبيق لقانون الحكم المحلى”.
34 يصدر وزير الاسكان والتعمير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا
القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يسمر
العمل باللوائح والقرارات الحالية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا
القانون:
35-:” يلغى القانو رقم 45 لسنة 1952 فى شأن تنظيم المبانى
والقانون رقم 55 لسنة 1964 بتنظيم وتوجيه أعمال البناء , كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون”.
36-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق